Экономическим судом был рассмотрен иск общества с ограниченной ответственностью “Ф” (ООО “Ф”) к обществу с ограниченной ответственностью “Л” (ООО “Л”) о взыскании 60338525 руб. основного долга по договору строительного субподряда.…
В связи с развитием городов и увеличением в Республике Беларусь темпов и объемов строительства жилых помещений в последние несколько лет особую актуальность приобрел вопрос о соблюдении прав собственников жилых домов…
Частное торговое унитарное предприятие “К” (истец) просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью “С-25” (ответчика) 105552000 руб. пени за просрочку выполнения работ по договору строительного подряда от 26.12.2012 N 3…
Согласно статье 656 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику…
Совместное общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании 181281200 руб. неосновательного обогащения, 36622225 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Обстоятельства дела.…
Аннотация В статье на примерах судебной практики проанализирован порядок надлежащей передачи в производство и возвращения назад от подрядчика заказчику строительных материалов. Согласно статье 668 и пункту 1 статьи 700 Гражданского…
В соответствии с п. 30 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 N 6 “О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда” (далее – Постановление N…
В силу статьи 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав. Согласно пункту 1 статьи 364 ГК должник обязан возместить кредитору…
Как показывает практика, самое большое количество рассматриваемых экономическими судами споров в сфере строительства касается качества и объема выполненных работ. Вопросы качества и объема работ по договору строительного подряда, как правило,…
Рассматриваемый в данном материале пример из судебной практики наглядно показывает важность полного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела при рассмотрении его экономическим судом. В результате рассмотрения апелляционной жалобы решение экономического…
При рассмотрении спора по существу необходимо помнить, что выводы, изложенные в судебном акте, должны соответствовать обстоятельствам дела, а стороны, заявляя исковые требования, должны представить доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которые они…
Споры об оплате выполненных работ в соответствии с договором строительного подряда являются достаточно распространенной категорией дел, рассматриваемых экономическими судами. В настоящем материале приведем пример из судебной практики, свидетельствующий о том,…
Принимая на себя обязательства по договору строительного подряда, подрядчик должен выполнить указанные в нем работы с соблюдением установленных сроков, а в случае невозможности выполнения работы в предусмотренные сроки или выполнения…
Подрядчик обязан своевременно предупреждать заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую…
Приведенный ниже пример из судебной практики указывает на то, что отсутствие в момент выполнения строительных работ разрешения инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь…
Зачастую субподрядчики нарушают сроки выполнения работ, ссылаясь на то, что генподрядчик не оплатил или несвоевременно оплатил уже выполненные субподрядчиком работы. Однако такие доводы не могут служить основанием, если в договоре…
Статьи 713, 714 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) распределяют бремя участия заказчика и проектировщика в сборе исходных данных для проектирования. Как следует из анализа судебной практики, несвоевременное предоставление…
Название документа: Определение судебной коллегии по гражданским делам областного суда от 11.05.2016 Обстоятельства: Решение районного суда об отказе в удовлетворении жалобы на решение облисполкома о сносе самовольной постройки оставлено без…